Конкурсная документация








УТВЕРЖДАЮ:


Председатель правления

приятельства собственников жилища

«Строителей 9»

____________Ф.И. Фефилова

(подпись)




Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения контракта подряда

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирного дома по адресу:

с. Юкаменское, ул. Строителей д. 9


с. Юкаменское,

2012 г Конкурсная документация.


1. Общие положения

1.1. Предметом реального конкурса является право заключения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, с.Юкаменское, ул.Строителей 9.

1.2. Заказчиком - устроителем конкурса является Приятельство собственников Конкурсная документация жилища « Строителей 9».

1.3. Исходная (наибольшая) стоимость контракта подряда: 1499100,00 (Один миллион четыреста девяносто девять тыщ 100 рублей 00 копеек).

Виды работ по серьезному ремонту многоквартирного дома:

- Ремонт крыши – 1218300,00 рублей;

- Ремонт системы электроснабжения-68700,00 рублей;

- Ремонт системы Конкурсная документация канализации-55300,00 рублей;

- Ремонт системы водоснабжения -156800,00 рублей.

1.4. Источник финансирования: деньги Гос компании - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета УР, средства собственников помещений в многоквартирных домах.

1.5. Прием заявок на роль в конкурсе осуществляется в Конкурсная документация рабочие деньки с 8-00 до 17-00 (время местное) с 05.09.2012г. до 17-00 14.09.2012г. по адресу: 427680, с. Юкаменское, ул. Первомайская д.9, каб. 12. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии.

Конкурсная документация предоставляется секретарем конкурсной комиссии безвозмездно, в Конкурсная документация форме электрического документа в течение 1-го рабочего денька со денька получения соответственного заявления с 05.09.2012г. до 17-00 14.09.2012г., в рабочие деньки с 8-00 до 17-00, по адресу: 427680, с. Юкаменское, ул. Первомайская, д.9, каб.12.

1.6. Вскрытие конвертов Конкурсная документация с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 17.09.2012г. по адресу: с. Юкаменское, ул. Первомайская, д.9, каб. 12. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя Конкурсная документация должны быть доказаны доверенностью.

1.7. Уведомление о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на официальном интернет-сайте yukamensk.udmurt.ru

1.8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте yukamensk.udmurt Конкурсная документация.ru и в средствах массовой инфы (газете «Знамя Октября) в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Контракт подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома заключается с победителем конкурса в Конкурсная документация десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сравнения заявок.

1.12. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта подряда до 26 октября 2012 года.

1.13. Форма, сроки и порядок оплаты – оплата выполняемых работ осуществляется Конкурсная документация по стоимости, установленной контрактом подряда. Оплата делается на основании актов выполненных заказчиком работ. Окончательный расчет – не позже 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ методом перечисления денег на расчетный счет Подрядчика.

1.14. Контактное лицо – секретарь Конкурсная документация конкурсной комиссии – Васильева А.А., спец – эксперт Администрации МО "Юкаменский район", тел./ф. 8(34164) 2-11-40.

1.15. В случае внесения конфигураций в конкурсную документацию устроитель конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но менее чем на Конкурсная документация 10 дней. Устроитель конкурса не позже, чем за 5 дней до новейшей даты вскрытия конвертов публикует на официальном веб-сайте городского образования и в средствах массовой инфы объявление о переносе с указанием Конкурсная документация обстоятельств переноса и новейшей даты вскрытия конвертов с заявками.


^ 2. Требования к участникам конкурса

Для роли в конкурсе допускаются участники, надлежащие последующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации Конкурсная документация об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в Конкурсная документация реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра нерадивых поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Русской Конкурсная документация Федерации от 15.05.2007 N 292.



^ 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на роль в конкурсе

3.1. Для роли в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к истинной конкурсной документации с приложением Конкурсная документация последующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к истинной конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к Конкурсная документация истинной конкурсной документации;

3.1.3. документы либо копии документов, подтверждающие опыт работы профессионалов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.4. Заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами и дополнениями к ним (для Конкурсная документация юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Русской Федерации (для личных бизнесменов);

3.1.5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.6. Заверенная копия свидетельства о гос регистрации;

3.1.7. Оригинал либо Конкурсная документация нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра личных бизнесменов), приобретенная не ранее чем месяц до начала срока подачи заявок;

3.1.8. Заверенная копия свидетельства о добровольческой Конкурсная документация сертификации (при ее наличии);

3.1.9. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за последний календарный год, приобретенная не позже, чем Конкурсная документация за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.10. График производства работ по форме согласно Приложению 4

3.1.11. Заверенная копия решения о предназначении управляющего подрядной организации;

3.1.12. Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о Конкурсная документация предшествующей работе, качестве и сроках ее выполнения, другие сведения).

3.2. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-нибудь документа либо представление документов по формам, хорошим от тех, что Конкурсная документация включены в реальную конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к роли в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена устроителю конкурса в двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет Конкурсная документация конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" либо "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма Конкурсная документация участника, его почтовый адресок и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Все листы заявки на Конкурсная документация роль в конкурсном отборе должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. Все странички представленных документов (не считая нотариально заверенных копий) должны быть завизированы управляющим (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. Подчистки и исправления Конкурсная документация не допускаются, кроме исправлений, завизированных управляющим (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации обязаны иметь четкую печать текстов.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично, по адресу, обозначенному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие Конкурсная документация с запозданием, независимо от предпосылки запоздания, к рассмотрению не принимаются и ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после Конкурсная документация ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответственный номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную Конкурсная документация заявку. Извещение об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника Конкурсная документация. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и Конкурсная документация регится в согласовании с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение Конкурсная документация, запечатывается в конверт, который оформляется также как наружный конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет ценность над конкурсной заявкой.

3.8. Документы и сведения, предоставленные в составе заявки на роль в конкурсе Конкурсная документация, участнику конкурсного отбора не ворачиваются и остаются на хранении у устроителя конкурса более чем три года.

^ 4.Обеспечение конкурсной заявки на роль в

конкурсе и обеспечение контракта подряда.


4.1. Размер обеспечения заявки на роль в Конкурсная документация конкурсе и размер обеспечения выполнения контракта подряда Заказчиком не установлены.

^ 5. Процедура проведения конкурса

5.1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя конкурса и получать от него объяснения по Конкурсная документация содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в разделе 1 истинной конкурсной документации Конкурсная документация. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления.

5.2. В случае внесения конфигураций в конкурсную документацию устроитель конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но менее Конкурсная документация чем на 10 дней. Устроитель конкурса не позже, чем за 5 дней до новейшей даты вскрытия конвертов публикует на официальном веб-сайте городского образования и в средствах массовой инфы объявление о переносе с Конкурсная документация указанием обстоятельств переноса и новейшей даты вскрытия конвертов с заявками..

5.3. После вскрытия конвертов, приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается Конкурсная документация решение о допуске претендента к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к роли в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке либо наличие подписи лица Конкурсная документация, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 истинной конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной Конкурсная документация заявки над исходной ценой, обозначенной в конкурсной документации;

5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений;

5.5.6. подача заявки после установленного в уведомлении времени вскрытия конвертов;

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответственной требованиям Конкурсная документация конкурсной документации и участник может быть допущен к роли в конкурсе, если заявка содержит малозначительные отличия от требований конкурсной документации, которые значительно не меняют черт, критерий и других требований, предусмотренных конкурсной документацией, или если Конкурсная документация она содержит малозначительные ошибки либо некорректности. В случае несоответствия меж цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-то сведений, выраженных Конкурсная документация цифровыми и буквенными значениями.

5.5. В случае отказа в допуске к роли в конкурсе устроитель конкурса в двудневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное извещение с указанием Конкурсная документация обстоятельств отказа.

5.6. Конкурсные заявки, допущенные к роли в конкурсе, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома Конкурсная документация в согласовании с аспектами и на базе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 истинной конкурсной документации.

^ 6. Аспекты и порядок оценки заявок на роль в конкурсе

6.1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение Конкурсная документация работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку заявок по последующим аспектам:

  1. стоимость контракта: наибольшее количество баллов - 40;

  2. cрок выполнения работ: наибольшее количество баллов Конкурсная документация - 30;

  3. квалификация участника: наибольшее количество баллов – 30.

6.2. Ранжирование заявок по аспектам «цена договора» и «срок выполнения работ»:

номер 1 получает заявка с лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при Конкурсная документация равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

6.3. Выставление количества баллов заявкам по аспектам «цена договора» и «срок выполнения работ» в согласовании с таблицами 1, 2.


Таблица 1

^ Бальная оценка ранжированных заявок по аспекту «Цена Конкурсная документация договора»




Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов






Стоимость

контракта



40

1

40

2

35

3

30

4

25

5

20

6

15

7

10

8

5

9

4

10

3

11

2

12

2

13 и поболее

0
В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.

















Таблица 2

^ Бальная оценка ранжированных заявок по аспекту «Срок выполнения работ»



Аспект

Наибольшее Конкурсная документация кол-во баллов

Итог ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов






Срок выполнения



30

1

30

2

30

3

30

4

25

5

20

6

15

7

10

8

5

9

4

10

3

11

2

12

2

13 и поболее

0




6.4. Оценка по аспекту "квалификация участника" делается по трем подкритериям:

а) опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация Конкурсная документация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении Конкурсная документация договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.5. Выставление количества баллов заявкам по аспекту "квалификация участника" в согласовании с таблицей 3.

В таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев Конкурсная документация каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта.

Если количество штрафных баллов превосходит 30, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту «квалификация участника».













Таблица 3

^ Начисление штрафных баллов Конкурсная документация по подкритериям аспекта «Квалификация»





Аспект

Максималь-ное кол-во баллов


Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед)

Количество

штрафных баллов






Квалифи-кация



30

Опыт работы (количество удачно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и поболее

0

1

5

0

10



Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и поболее Конкурсная документация с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет



0

2 и поболее с опытом работы более 5 лет


5

в других случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и Конкурсная документация поболее

10

Сведения об довольных исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5


2 и поболее


10


* Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и сроков выполнения работ Конкурсная документация на которых составили менее 10 % от сначало установленных контрактом подряда.


** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме более Конкурсная документация 50% исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому виду работ.


*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве либо ремонте более 5 лет Конкурсная документация.


6.6. Общее наибольшее количество баллов по аспектам - 100.

6.7. Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При Конкурсная документация равном количестве баллов, ценность получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту «Квалификация», потом по аспекту «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге Конкурсная документация ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

6.8. Результаты оценки и сравнения заявок оформляются протоколом оценки и сравнения заявок на роль в открытом конкурсе.

6.8. Протокол оценки и сравнения заявок на роль в открытом Конкурсная документация конкурсе опубликовывается на интернет-сайте yukamensk.udmurt.ru в районной газете «Знамя Октября» в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.


    ^ 7. Заключение контракта

7.1. Контракт заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с Конкурсная документация даты опубликования протокола оценки и сравнения заявок на роль в открытом конкурсе. Если фаворит уклонился от заключения контракта (не представил подписанный с его стороны проект контракта), то в данном случае заказчик заключает контракт подряда Конкурсная документация с участником, заявке на роль в конкурсе которого присвоен 2-ой номер.

7.2. Если участник, заявке на роль в конкурсе которого присвоен 2-ой номер, уклонился от заключения контракта, то в данном случае проводится повторный конкурс Конкурсная документация.

7.3. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в последующих случаях:

7.3.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

7.3.2. если всем участникам отказано в допуске к роли в конкурсе Конкурсная документация по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

7.3.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на роль в конкурсе.

7.4. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на роль в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся Конкурсная документация и контракт заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 5 рабочих дней со денька подписания протокола должен передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется методом включения критерий выполнения Конкурсная документация контракта, предложенных таким участником в заявке на роль в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такового участника от заключения контракта обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика и проводится Конкурсная документация повторный конкурс.




^ 8. Требования антимонопольного законодательства

В согласовании с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» воспрещается:

1) координация устроителем конкурса деятельности участников конкурсного отбора;

2) создание участнику конкурсного отбора либо нескольким участникам конкурсного Конкурсная документация отбора преимущественных критерий роли в конкурсе, в том числе методом доступа к инфы;

3) нарушение порядка определения фаворита либо фаворитов конкурса;

4) роль устроителя конкурса и (либо) работников организаторов конкурса в конкурсе.

Приложение 1

к конкурсной Конкурсная документация документации


    На фирменном бланке

    участника конкурсного отбора







^ Заявка на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электрический Конкурсная документация адресок участника _____________________________________

3.Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную цена.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _______________________________выданное саморегулируемой организацией свидетельство о

имеет (не имеет)

допуске к работам Конкурсная документация, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года N 624

5. Конкурсная документация исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной конкурсной заявки.

6. Подтверждаем Конкурсная документация соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации либо Конкурсная документация в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре нерадивых поставщиков.

7. Предлагаем последующие условия выполнения контракта подряда:


N п/п

Наименование

Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную цена.

Рубли




2.

Срок Конкурсная документация выполнения работ

Количество дней с момента начала работ





8. Информация для оценки подкритериев аспекта "Квалификация"


N п/п

Наименование

Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов Конкурсная документация-аналогов за последние три года по видам работ (не подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последние три года по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного Конкурсная документация и другого персонала), в том числе:



человек




с опытом работы 10 лет и поболее и стажем работы в компании более 5 лет




- с опытом работы наименее 5 лет

3

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам Конкурсная документация об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.







  1. Нами внесено валютное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

  1. Обеспечение заявки просим вернуть на счет ______________________________

________________________________________________________________________

(указываются Конкурсная документация реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)


  1. Нами были представлены ранее в составе заявки на роль в конкурсе

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок)

документы, предусмотренные пт 3.1.4 – 3.1.13 конкурсной документации Конкурсная документация



__________________________

___________________

_____________________________

(должность управляющего)

(подпись)

(Ф.И.О. управляющего)


м.п.

Приложение 2

к конкурсной документации


^ Опись
входящих в состав заявки документов


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и Конкурсная документация адресок)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов
















__________________________

___________________

_____________________________

(должность управляющего)

(подпись)

(Ф.И.О. управляющего)


м.п.


Приложение 3

к конкурсной документации


Доверенность Конкурсная документация N______


Место составления ______________________

Дата выдачи________________


Истинной доверенностью ________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице ____________________________________________________________________________________

(должность управляющего участника, Ф.И.О),

действующего на основании _________________________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому Конкурсная документация выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

производить все нужные деяния, в том числе подписывать заявку на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адресок)

Реальная доверенность Конкурсная документация выдана сроком на ___________________________.


Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, его подпись)



__________________________

___________________

_____________________________

(должность управляющего)

(подпись)

(Ф.И.О. управляющего)


м.п.


Приложение 4

к конкурсной документации


^ График производства работ.





Вид монтажных (демонтажных) работ

Длительность Конкурсная документация выполнения

(кол-во дней).

Ответственный исполнитель

Примечание























































































































































ИТОГО













__________________________

___________________

_____________________________

(должность управляющего)

(подпись)

(Ф.И.О. управляющего)


м.п.


Приложение 5

к конкурсной документации


Проект


Контракт №___

на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома

по адресу: с. Юкаменское, ул. Строителей д Конкурсная документация. 9

с. Юкаменское « »_________2012г.


Приятельство собственников жилища « Строителей 9» в лице председателя правления ТСЖ Фефиловой Фаины Ивановны, действующей на основании Устава (дальше - Заказчик), с одной стороны, и____________________________________________________________________________________, в лице__________________________________, действующего на Конкурсная документация основании ________________ (дальше - Подрядчик), называемые в предстоящем «Стороны», заключили реальный Контракт на основании результатов конкурса протокол №_________от__________________о нижеследующем.


^ 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает и производит оплату, а Подрядчик обязуется в установленный
реальным Контрактом срок по Конкурсная документация заданию Заказчика выполнить работы по серьезному ремонту
многоквартирного дома, размещенного по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул.Строителей д.9, по последующим видам работ:_____________________________

__________________________________________________________________________________________

1.2 Подрядчик возмещает цена работ по составлению проектно-сметной документации, экспертизы Конкурсная документация сметной документации, ведения технического надзора, при условии документального доказательства данных издержек, выставленных счетов заказчику.

1.3. Объем и содержание работ определяется дефектными ведомостями и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью реального Контракта.

^ 2. Цена работ

2.1. Цена работ Конкурсная документация, выполняемых в согласовании с реальным Контрактом, составляет
тыс.руб., в том числе НДС_____________,

(либо НДС не облагается).

2.2. Цена работ, установленная п. 2.1 реального Контракта, является жесткой и пересмотру не подлежит.


^ 3. Порядок оплаты работ

3.1. Авансовый Конкурсная документация платеж Подрядчику не предусматривается.

3.2. Расчет за выполненные по истине Договору работы делается
на основании сданных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов выполненных работ КС-2 и справки КС-3, согласованных с органом местного самоуправления, при условии Конкурсная документация, что работы выполнены соответствующим образом и в согласованный срок.

^ 4. Сроки выполнения работ

  1. Работы по истине Договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном
    объеме, предусмотренном проектной документацией, в согласовании со строй нормами и
    правилами в Конкурсная документация установленные реальным Контрактом сроки, в согласовании с «Графиком производства работ», являющимся неотъемлемой частью реального Контракта. Начало работ___________2012 г. окончание 2012 г.


^ 5. Права и обязанности Заказчика

5.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в Конкурсная документация течение 3-х дней со денька подписания Контракта Сторонами.

5.1.2. Обеспечить компанию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Сделать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после Конкурсная документация полгого ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме
КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.


^ 6. Права и Конкурсная документация обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении Контракта Подрядчик должен:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в пт 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и Конкурсная документация СНиП, за понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их Конкурсная документация приемку, разгрузку и складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам РФ и техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия Конкурсная документация, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах и (либо) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика Конкурсная документация и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться Конкурсная документация в будние деньки в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом соответственных требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий Конкурсная документация по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых Конкурсная документация в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала Конкурсная документация работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности Конкурсная документация объекта немедля известить Заказчика и до получения от него указании остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Конкурсная документация Заказчика представлять всю нужную информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 4.1. Контракта Конкурсная документация сроки и передать Заказчику набор исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недочетов Конкурсная документация, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих Конкурсная документация обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и внедрение зарубежных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации Конкурсная документация, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

^ 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции технического надзора;

7.2. Подрядчик назначает в качестве собственного представителя должностное Конкурсная документация лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком;

7.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика, осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

7.4. Представитель Заказчика делает Конкурсная документация последующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и Конкурсная документация сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых Конкурсная документация работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта Конкурсная документация многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Конкурсная документация Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта Конкурсная документация.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика надлежащие объяснения.

7.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно Конкурсная документация в письменном виде, при всем этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

7.9. Представитель и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению Конкурсная документация представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Конкурсная документация Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/либо записываются в журнальчик производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик Конкурсная документация производства работ, в каком отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации Конкурсная документация, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50% цены всех работ по Конкурсная документация Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик должен остановить Конкурсная документация работы и немедля уведомить об этом Заказчика.


^ 8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых построек (в ред. Конфигураций Конкурсная документация № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Конкурсная документация Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения Подрядчика организует и в установленном порядке производит приемку рабочей (приемочной Конкурсная документация) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию Конкурсная документация рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируется список Конкурсная документация изъянов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ Конкурсная документация в полном согласовании с технической и сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 8.4 Контракта.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на себя ответственность за сохранность Конкурсная документация объекта и несет риск вероятного его повреждения либо утраты.

^ 9. Гарантии свойства по сданным работам

9.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок Конкурсная документация составляет 36 месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо неверной его эксплуатации. Гарантийный Конкурсная документация срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже 3-х дней с даты получения Конкурсная документация уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам - немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не должен Конкурсная документация превосходить сроков нужных для подготовки производства соответственных работ и производства таких работ более чем на 5 (5) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт Конкурсная документация с привлечением независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых при установлении пришествия гарантийного варианта несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения Конкурсная документация этих работ другую компанию за счет Подрядчика.

^ 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по Договору.

10.2. На Подрядчике лежит Конкурсная документация риск случайной смерти либо случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его Заказчику.

10.3. В случае появления аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине Подрядчика, устранение последствий аварий делается за его счет.

10.4. В случае Конкурсная документация нарушения сроков производства работ, обозначенных в п.4.1. реального Контракта, Подрядчик оплачивает штраф в размере 0,1 % за каждый денек просрочки от цены реального Контракта.

10.5. В случае использования Подрядчиком материалов и оборудования ненадлежащего Конкурсная документация свойства, также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены реального Контракта.

10.6. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязанностей по истине Договору Подрядчик уплачивает Заказчику Конкурсная документация штраф в размере 5 % от цены реального Контракта и возвращает Заказчику деньги, перечисленные Заказчиком Подрядчику по истине Договору, в полном объеме.

^ 11. Внесение конфигураций в техно документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика Конкурсная документация конфигурации в техно документацию при условии, что дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов) обозначенной в пт 2.1. Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

11.2. При внесении конфигураций в техно документацию в Конкурсная документация согласовании с пт 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

11.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 11.1 истинной статьи объеме Конкурсная документация осуществляется на базе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


^ 12. Происшествия неодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по Договору, если Конкурсная документация оно явилось следствием появления событий неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей Конкурсная документация по договору, на которые Стороны не могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

12.2. В случае пришествия событий, обозначенных в пт 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Конкурсная документация Договору, должна в трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента пришествия форс-мажорных событий действие Контракта Конкурсная документация приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

^ 13. Порядок расторжения контракта

13.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений Подрядчиком критерий Контракта:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты Конкурсная документация подписания Сторонами Контракта Подрядчик не представил обеспечение выполнения Контракта.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пт 4.1. реального Контракта даты начала Работ.

13.1.3. В случае Конкурсная документация многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в согласовании с пт 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Конкурсная документация Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

13.3. Если Конкурсная документация цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены Конкурсная документация убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.


^ 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта, разрешаются сторонами методом переговоров.

14.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком Конкурсная документация споров по поводу недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В Конкурсная документация случае установления нарушений Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Конкурсная документация меж Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Русской Федерации Конкурсная документация порядке.

^ 15. Особенные условия

15.1. Подрядчик должен возвести своими силами и средствами на местности рабочей площадки все временные сооружения, нужные для высококачественного выполнения работ по Договору, в том числе выполнить временные присоединения к коммуникациям.

15.2. Подрядчик Конкурсная документация должен создавать оплату за внедрение поставляемых ресурсов (электроэнергия) за счет собственных средств.

15.3. Подрядчик должен согласовать с органами технического надзора порядок ведения работ на объекте.

15.4. Подрядчик должен предугадать фотофиксацию работ: до ремонта, в Конкурсная документация процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании передать Заказчику.


^ 16. Остальные условия

16.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Конкурсная документация Стороны должны уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

16.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Конкурсная документация Подрядчику.

16.4. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.


17. Приложения к договору

Приложение №1: «Дефектная ведомость, локально-сметный расчет»

Приложение №2: «График производства работ».


18. Адреса и реквизиты Сторон


«Заказчик» «Подрядчик Конкурсная документация»

Приятельство собственников жилища

« Строителей 9»


Председатель правления ТСЖ

Фефилова Фаина Ивановна





Подпись М.П. Подпись М.П.

konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya-dogovorov-na-okazanie-uslug-po-tehnicheskomu-soprovozhdeniyu-podsistem-kontentnogo-analiza-v-avtomatizirovannih-sistemah.html
konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennogo-kontrakta-na-okazanie-uslug-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-mashin-i-oborudovaniya-v-t-ch.html
konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-vedenie-stroitelnogo-kontrolya-pri-provedenii-kapitalnogo-remonta-mnogokvartirnogo-doma-obshie-polozheniya.html