Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома

«Утверждаю»

Директор ООО «ЖЭУ-23»

______________ И. Г. Ярмошик

«____» ____________ 2013 года


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту/подмене лифтового оборудования

многоквартирного дома

1. Общие положения.

1.1. Предметом реального конкурса является право заключения контракта подряда на выполнение работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома по серьезному ремонту/подмене лифтового оборудования многоквартирного дома № 199 (подъезды № 3, 4, 5) по ул. Горьковатого, Ленинградского района, г. Калининград;

1.2. Заказчиком является: ^ ООО «ЖЭУ-23».

1.3. Устроителем конкурса является: Городское казенное учреждение городского окрестность «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Домов».

1.4. Исходная (наибольшая) стоимость контракта подряда: 4 405 718 руб. (четыре миллиона четыреста 5 тыщ семьсот восемнадцать ) рублей , в том числе НДС 672 058 (600 70 две тыщи 50 восемь ) рублей 68 коп.

1.5. Последним сроком подачи конкурсных заявок является денек и час Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 25, часы работы: с 9-00 часов до 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома будет произведено в 10 часов 00 минут "23"сентября 2013 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб 25. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя должны быть доказаны доверенностью Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома.

1.7. Официальное уведомление о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте WWW. KLGD.RU не позже, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3% от исходной цены Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома контракта подряда.

1.9. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 132 171 (100 30 две тыщи 100 70 один) рубль 54 копейки (3% от исходной цены контракта подряда), до даты вскрытия конвертов с заявками на последующий счет: Городское казенное учреждение городского Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома окрестность «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», ИНН 3906290858/КПП 390601001, л/с 05353021690, р/с 40302810127483000094, БИК 042748001, ГРКЦ ГУ Банка Рф по Калининградской области, г. Калининград, ОКПО 22885619, ОКАТО 27401368000, ОГРН 1133926010833.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома интернет-сайте WWW.KLGD.RU в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Контракт подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N5 к конкурсной документации в десятидневный срок с даты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо устроителя конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Козлов Сергей Вячеславович, тел.: (4012) 92-35-81, ф. 46-96-21 (ФИО, контактные телефоны, факс, адресок электрической почты).


2. Требования к участникам конкурса. К роли в конкурсе допускаются организации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, надлежащие последующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра нерадивых поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Русской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5 Зависимо от вида работ в конкурсной документации могут быть определены особые квалификационные требования для Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на роль в конкурсе

3.1. Для роли в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 1 к конкурсной документации с приложением последующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к истинной конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома форме согласно приложению N 3 к истинной конкурсной документации;

3.1.3. документ либо копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предвидено конкурсной документацией);

3.1.4. документы либо копии документов, подтверждающие опыт работы профессионалов подрядчика на объектах Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для личных бизнесменов) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пт 7.2. истинной конкурсной документации);

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (либо) подразделений подрядчика на которые планируется Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации профессионалов, которые планируются к вербованию для выполнения соответственных работ, и имеющих высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома более 5 лет по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книги);

3.1.7.нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Русской Федерации (для личных бизнесменов);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о гос регистрации;

3.1.10. оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра личных бизнесменов), приобретенная не ранее чем за 6 месяцев до Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за последний календарный год, приобретенная не позже, чем за Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, обозначенных в списке, утвержденном Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года N 624).

3.2. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-нибудь документа либо представление документов по формам, хорошим от тех, что включены Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в реальную конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к роли в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пт 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома участии претендента в других подобных конкурсах в данном городском образовании (при условии, что устроителем обозначенных конкурсов являлась местная (городская) администрация) и срок их деяния не истек, а содержащаяся в их информация Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома не утратила собственный актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на роль в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена устроителю конкурса в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома" либо "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адресок и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично, по адресу, обозначенному в пт 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с запозданием, независимо от предпосылки запоздания, к рассмотрению не принимаются и ворачиваются участнику в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответственный номеру очередности ее доставки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома участником.

3.6. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регится в согласовании с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как наружный конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома "Изменение". Изменение имеет ценность над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для роли в конкурсе участник должен представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предвидено конкурсной документацией) в размере, обозначенном в пт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в последующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания контракта подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома предоставил обеспечение выполнения контракта.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки ворачивается:

4.3.1. участникам, не допущенным к роли в конкурсе - в пятидневный срок со денька подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок с денька Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома подписания контракта подряда при условии представления победителем соответствующего обеспечения выполнения контракта;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали фаворитами конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого присвоен 2-ой номер, в пятидневный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома срок с денька подписания протокола оценки и сравнения заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на роль которого присвоен 2-ой номер, в течение 10 дней со денька подписания контракта подряда с победителем либо с таким участником конкурса при условии Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома представления соответствующего обеспечения выполнения контракта.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя конкурса и получать от него объяснения по содержанию конкурсной документации и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в пт 1.12. истинной конкурсной документации. Ответы на письменные Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома вопросы участников конкурса направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления.

5.2. Устроитель конкурса вправе заносить конфигурации в конкурсную документацию не позже, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома должен известить участников методом публикации соответственной инфы. Устроитель конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им конфигураций методом переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но менее чем на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов, приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к роли в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке либо наличие подписи лица, не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт 3.1. истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 истинной конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над исходной ценой Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, обозначенной в конкурсной документации;

5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответственной требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к роли в конкурсе, если заявка содержит Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома малозначительные отличия от требований конкурсной документации, которые значительно не меняют черт, критерий и других требований, предусмотренных конкурсной документацией, или если она содержит малозначительные ошибки либо некорректности. В случае несоответствия меж цифровыми и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-то сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к роли в конкурсе Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами и на базе методики Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома оценки конкурсных заявок, согласно пт 6 истинной конкурсной документации.

6. Аспекты и порядок оценки заявок на роль в конкурсе

6.1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку заявок по последующим трем аспектам:

6.1.1 стоимость контракта: наибольшее количество баллов - 60;

6.1.2 срок выполнения работ: наибольшее количество баллов - 20;

6.1.3 квалификация участника: наибольшее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома количество баллов - 20.

6.2. Оценка по аспекту "квалификация участника" делается по четырем подкритериям:

6.2.1 опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год);

6.2.2 квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.2.3 соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома при производстве работ за последние 2 года);

6.2.4 роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома дела).

6.3. Общее наибольшее количество баллов по трем аспектам - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по аспектам "стоимость контракта" (с учетом льгот, предусмотренных пт 7 истинной конкурсной документации) и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по аспектам Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома "стоимость контракта" и "срок выполнения работ" в согласовании с таблицами 1, 2. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок

по аспекту "Стоимость контракта Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома"


N

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Стоимость контракта

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и поболее

0



Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок

по аспекту "Срок выполнения работ"


N

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и поболее

0



6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома аспекту "квалификация участника" в согласовании с таблицей 3. В таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта. Если Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома количество штрафных баллов превосходит 20, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту "квалификация участника".


Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям

аспекта "Квалификация"


N

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед.)

Количество штрафных баллов




Квалификация

20

Опыт работы (количество удачно завершенных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома* объектов аналогов** за последний год)

2 и поболее

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)


2 и поболее с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и поболее с опытом работы более 5 лет

5

в других случаях

10

Соблюдение техники Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и поболее

10

Сведения об довольных исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и поболее

10


* Под Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и сроков выполнения работ на которых составили менее 10% от сначало установленных контрактом подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме более 50% исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве либо ремонте более 5 лет.


6.4.3. Суммирование баллов, приобретенных каждой заявкой по трем аспектам.

6.4.4. Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома количество баллов, дальше порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, ценность получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту "Квалификация", потом по аспекту "Стоимость контракта" и, в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников.

7.1. При ранжировании участников конкурса по аспекту "Стоимость Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома контракта" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота состоит в том, что при ранжировании употребляется стоимость контракта, уменьшенная на 5% от цены контракта, предложенной участником. При всем этом в случае победы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома участника в конкурсе контракт подряда заключается с ним по стоимости, обозначенной в конкурсной заявке.

7.2. Обозначенная в пт 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в согласовании с Федеральным законом от 24 июля Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Русской Федерации". Чтоб пользоваться льготой участник должен указать в соответственной графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием либо средним предприятием, и приложить Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома подтверждающие документы (средняя численность работников за предыдущий календарный год, размер выручки от реализации продуктов (работ, услуг) за предыдущий год без учета налога на добавленную цена).

7.3. Обозначенная в пт 7.1. льгота также предоставляется участникам Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается организация, зарегистрированная в городском районе (городском окружении), в каком размещен объект полгого ремонта. Для того чтоб пользоваться льготой участник доложен указать в соответственной графе заявки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, что он является местным участником.

7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в процессе оценки заявок, и подсчет баллов по аспекту "Стоимость контракта" делается с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с внедрением суммы процентов.


Приложение N 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома серьезному

ремонту многоквартирных домов


Заявка

на роль в конкурсе на выполнение работ

по серьезному ремонту/подмене лифтового оборудования _________________________________________________________________

(указать вид работ, объект и адресок)


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электрический Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома адресок участника__________________________________________________

3. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную

является (не является),

цена, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома к работам, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Право на льготы.

5.1. Участник является _________________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)


Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предыдущий Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную цена

рублей




Балансовая цена активов за предыдущий календарный год

рублей





5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу __________________ (да/нет).

6. Конкурсная документация исследована нами в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства; - отсутствие в реестре нерадивых поставщиков.

8. Предлагаем последующие условия выполнения контракта подряда:



N п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную цена (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные деньки с даты начала работ





9. Информация для оценки подкритериев аспекта "Квалификация"


п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение
(все значения
указываются
цифрами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2-х лет




- с опытом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.





10. Нами внесено валютное обеспечение заявки в размере ________ рублей, ___________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)


9. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _______________________ ___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)


10. Нами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома были представлены ранее в составе заявки на роль в конкурсе ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок) документы, предусмотренные пт 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Приложение № 2

к конкурсной документации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


Опись

входящих в состав заявки документов

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, объект и адресок)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов


































































































Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению открытого Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления: __________________ Дата выдачи: ________________


Истинной доверенностью

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________

(должность управляющего участника, Ф.И.О),

действующего на основании

_____________________________________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

производить все нужные деяния, в том числе подписывать заявку на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адресок)


Реальная доверенность выдана сроком на ________________.


Подпись __________________________________________________ ____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


Сведения о составе и квалификации профессионалов,

имеющих высшее особое образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

более 5 лет


№п/п

ФИО

Должность
в компании

Стаж
работы в
отрасли

Стаж Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома
работы в
организации

Заглавие
учебного
заведения и год
окончания

Примечания

1



















2



















3



















4



















5



















6




















Итого:

- количество профессионалов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество профессионалов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома участника на дату подачи заявки: _____________________________________________________________________________


Прилагаются последующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):


1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книги в количестве ____ шт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Контракт подряда № ___

на выполнение работ по серьезному ремонту/подмене лифтового оборудования

____________________________ многоквартирного дома ____________________________

«____» __________________2013г.


_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________, действующего на основании _______________________ (дальше – «Заказчик») с одной стороны и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________, действующего на основании _______________________ (дальше – «Подрядчик»), называемые в предстоящем «Стороны» заключили реальный Контракт о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ И Значительные УСЛОВИЯ Контракта


1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательства по выполнению Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома работ по серьезному ремонту _________________________________ (дальше – работы) многоквартирного дома _________ (дальше – объект), размещенного по адресу: _____________________________________, в согласовании с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая цена работ по Договору составляет ________________________________________________________________ рублей Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, в том числе НДС __________ руб.

1.3. Обозначенная в пт 1.2 цена работ повышению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет цены работ, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, Подрядчик берет на себя Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома обязательство перед Заказчиком за собственный риск из собственных материалов, своими силами и средствами выполнить работы в согласовании с Контрактом, убрать все недочеты и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их цены, определенной в согласовании с Контрактом, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сроки и в порядке, определенные реальным Контрактом.

1.7. Основанием для заключения реального Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Контракта является протокол открытого конкурса по отбору подрядной организации № _______ от "___" _______ 20__ г.


^ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ Выполнения Обязанностей ПОДРЯДЧИКА


2.1. Обеспечением выполнения обязанностей Подрядчика по Договору является банковская гарантия либо поручительство обладателя компании подрядчика, третьих лиц, либо Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома залог денег в размере более 10% от общей цены контракта. Размер обеспечения выполнения Контракта не может быть меньше авансового платежа. Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение выполнения обязанностей по Договору в десятидневный срок со Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома денька подписания Контракта Сторонами. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Контракта Подрядчик не предоставил обеспечение выполнения контракта, то контракт расторгается.


^ 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


3.1. Оплата по Договору осуществляется в два Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома шага: - авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта в сумме ____________________ рублей выплачивается в десятидневный срок с даты подписания Контракта Сторонами, но не ранее представления Подрядчиком обеспечения выполнения обязанностей по Договору Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома;

- окончательный расчет по окончанию работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в десятидневный срок с даты подписания Заказчиком обозначенных документов.

3.2. Подрядчик должен Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все нужные документы, подтверждающие внедрение авансового платежа в согласовании с его предназначением.


^ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


4.1. Срок начала работ: «___» ______________ 20___ года

4.2. Срок Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома окончания работ не позже: "____" ____________ 20___ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.


5. ЗАКАЗЧИК


5.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

5.1.1. Передать Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Подрядчику по акту объект в течение 1 денька со денька подписания Контракта Сторонами.

5.1.2. Обеспечить компанию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Сделать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома ввод в эксплуатацию объекта после полгого ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Контрактом.


6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Контракта Подрядчик должен:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в пт 5.1.1. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и утверждает его у Заказчика.

6.1.2. Нести ответственность Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку, разгрузку и складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам РФ и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и (либо) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов (информационный баннер).

6.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Рабочее время должно соответствовать техническому заданию. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома с учетом соответственных требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и земли. По окончании производства работ зеленные насаждения, нарушенные на придомовой местности, восстанавливаются Подрядчиком за свои средства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в итоге выполненных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала работ до сдачи Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности объекта немедля известить Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Заказчика и до получения от него указании остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю нужную Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 4.2. Контракта сроки и передать Заказчику набор Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные схемы, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций, сертификаты соответствия на примененные материалы.

6.1.14. Обеспечить своевременное Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома устранение недочетов, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и внедрение зарубежных работников.

6.1.16. Возмещать вещественный вред, нанесенный Заказчику, третьим лицам Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в процессе проведения работ по серьезному ремонту.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.


^ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


7.1. Заказчик назначает собственного представителя, который представляет Заказчика во отношениях с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Подрядчиком и делает функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: _____________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны).

7.2. Подрядчик назначает в качестве собственного представителя должностное лицо, обеспечивающее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: _______________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности) .

7.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика, осуществляется с неотклонимым письменным Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома извещением об этом соответственной Стороны.

7.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных документов, ведением журнальчика производства работ, исполнительной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома документацией (акты на сокрытые работы), журнальчика входного контроля свойства материалов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома.

7.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика надлежащие объяснения.

7.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем этом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

7.9. Представитель и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и/либо записываются в журнальчик производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50% цены всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик должен остановить работы и немедля уведомить об этом Заказчика.


^ 8. СДАЧА И ПРИЕМКА Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых построек (в ред. конфигураций N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения Подрядчика организует и в установленном порядке производит приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируется список изъянов и сроки их устранения Подрядчиком Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ в полном согласовании с технической и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 8.4 Контракта.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома вероятного его повреждения либо утраты.


^ 9. ГАРАНТИИ Свойства ПО СДАННЫМ РАБОТАМ


9.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 5 лет со денька Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже 1-го денька с даты получения уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам - немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не должен превосходить сроков нужных для подготовки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома производства соответственных работ и производства таких работ более чем на 5 (5) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов, все расходы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, по оплате услуг которых при установлении пришествия гарантийного варианта несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов в гарантийный период.


^ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по Договору.

10.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, обозначенной в пт 1.2 Контракта за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

10.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) цены работ, переданных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе добиваться расторжения контракта субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в однобоком порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома 5 10-х процента) цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта за каждый денек до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору, также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Стороны от фактического выполнения обязанностей по Договору.

10.6. Обозначенные в истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома неодолимой силы либо по вине другой Стороны.


^ 11. ВНЕСЕНИЕ Конфигураций В Техно ДОКУМЕНТАЦИЮ


11.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика конфигурации в техно документацию при условии, что дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома) обозначенной в пт 1.2 Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

11.2. При внесении конфигураций в техно документацию в согласовании с пт 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта. Все дополнительные работы оформляются актом согласования меж Сторонами с ролью представителей организации, осуществляющей ведение строительного контроля, Городского казенного учреждения городского окрестность «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Многоквартирных Домов» (дальше МКУ «КР МКД») и подтверждаются уточненной сметой, испытанной и согласованной МКУ «КР МКД».

11.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 11.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома согласованной Сторонами уточненной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. Общая цена модифицированных либо дополнительных работ не должна превосходить общую цена работ по договору ( Пункт 1.2. Контракта)


^ 12. Происшествия Неодолимой СИЛЫ


12.1. Стороны Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по Договору, если оно явилось следствием появления событий неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, стачки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по договору, на которые Стороны не могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

12.2. В случае пришествия событий, обозначенных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в пт 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома местной власти.

12.3. С момента пришествия событий неодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


^ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

13.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений Подрядчиком Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома критерий Контракта:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Контракта Подрядчик не представил обеспечение выполнения Контракта.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 3 дней с установленной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в Пт 4.1. реального Контракта даты начала Работ.

13.1.3. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в согласовании с пт 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Заказчик в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

13.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома в течение 10 дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.


^ 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


14.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, разрешаются сторонами методом переговоров.

14.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал по месту Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Русской Федерации порядке.


^ 15. Особенные УСЛОВИЯ


15.1. Подрядчик должен:

- исключить доступ сторонних лиц на рабочие места (убирать лестницы на 1-ый ярус лесов в конце рабочего денька) в целях обеспечения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за выполнение данного пт.

- предугадать трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома Заказчику.

15.2. Подрядчик должен, возвести своими силами и средствами на местности рабочей площадки все временные сооружения, нужные для высококачественного выполнения работ по Договору, в том числе выполнить временные присоединения к последующим коммуникациям: вода Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, электроэнергия.

^ 15.3. Подрядчик должен создавать оплату за внедрение поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

15.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки окончания
отдельных шагов работ определяются календарным графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

15.5. Подрядчик Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома несет самостоятельную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за вред, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением критерий Контракта, также вред, причиненный по вине работников подрядчика общему имущества многоквартирного дома либо Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома третьим лицам.

^ 15.6. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки, выплатить штрафные санкции, предусмотренные реальным Контрактом, компенсировать вред третьим лицам.

15.7. Размер вещественного вреда определяется на основании сметы либо экспертного заключения.

15.8. Акты по форме КС-2 и справки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома по форме КС-3 подписываются Заказчиком после полного возмещения Подрядчиком штрафных санкций, установленных реальным Контрактом и возмещения вреда третьим лицам.


^ 16. Остальные УСЛОВИЯ


16.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными, если они оформлены в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

16.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома юридическую силу, а конкретно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.


^ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К Истинному ДОГОВОРУ


Приложениями к истинному договору Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

№ 1. Техническое задание

№ 2. Локальный сметный расчет

№ 3. Ведомость объемов работ

№ 4. Календарный график производства работ


^ 18. Местопребывание И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик:

_____________________________________________________________________________

Местопребывание:

_____________________________________________________________________________

Реквизиты:

_____________________________________________________________________________


18.2. Подрядчик:

_____________________________________________________________________________

Местопребывание: _____________________________________________________________________________

Реквизиты:

_____________________________________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик

"______" _______________ 20____ г. "______" _______________ 20____ г.


М.П. М.П Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования многоквартирного дома.

konkurse-detskogo-risunka-po-ohrane-truda.html
konkurse-na-luchshij-tematicheskij-suvenir-svyazannij-s-osnovnimi-brendami-i-istoricheskimi-sobitiyami-naro-fominskogo-municipalnogo-rajona.html
konkurse-shkolnih-gazet-svoj-golos-2018.html