Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8

Жилищно-строительный кооператив

№ 5 «ЦВЕТ»


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ЖСК №5«Цвет»


_____________ Угодников Н.А.


«11» июля 2013г.


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома:


город Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8., д. 8


САРАТОВ – 2013-


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирных домов


  1. ^ Общие положения




    1. Предметом реального конкурса является право заключения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту и утеплению фасада, ремонту Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 внутренний инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф.. д. 8.

    2. Заказчиком является Жилищно-строительный кооператив №5 «Цвет».

    3. Устроителем конкурса является Жилищно-строительный кооператив №5 «Цвет».

    4. Фиксированная стоимость контракта подряда:

      1. Полный ремонт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 и утепление фасада. Стоимость контракта подряда: 1 897 079-00 (Один миллион восемьсот девяносто семь тыщ 70 девять ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

      2. Полный ремонт крыши. Стоимость контракта подряда: 486 796-00 (Четыреста восемьдесят 6 тыщ семьсот девяносто 6) рублей 00 копеек Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, в том числе НДС 18%.

    5. Последним сроком подачи конкурсных заявок является ^ 09 августа 2013 года 18 часов 00 минут. Заявки подаются по адресу: г. Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф., д. 8, кабинет правления, часы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 работы с пн. по пятницу с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время столичное, начиная с момента выхода уведомления о проведении конкурса - 19 июля 2013 года до 9 августа 2013 года).

    6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 в 13 часов 00 минут « 10» августа 2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф., д. 8, кабинет правления. На функцию вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя должны Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 быть доказаны доверенностью.

    7. Официальное уведомление о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www. reformaGKH.ru (либо www.saratovmer.ru) и в газете «Саратовская областная газета» не позже чем за 20 календарных дней до даты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 проведения конкурса.

    8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

    9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.saratovmer.ru и в газете «Саратовская областная газета» в течение 10 календарных дней с даты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 вскрытия конвертов.

    10. Контракт подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 1 к истинной конкурсной документации в течение 10 календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.

    11. Должностное лицо устроителя конкурса, ответственное за контакты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 с участниками конкурса: председатель конкурсной комиссии контактное лицо Зарубка Динара Шукурьевна тел.8 927 226 84 10.




  1. Требования к участникам конкурса

Для роли в конкурсе допускаются участники, надлежащие последующим требованиям:

    1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях.

    2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами.

    3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

    4. Отсутствие участника в реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра нерадивых поставщиков, утвержденному постановлением Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Правительства Русской Федерации от 15 мая 2007 года № 292.

    5. Зависимо от вида работ в конкурсной документации могут быть определены особые квалифицированные требования для пропуска участников к конкурсу.




  1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8

на роль в конкурсе


    1. Для роли в конкурсе участник подаёт заявку, составленную по форме согласно приложению № 2 к истинной конкурсной документации с приложением последующих документов:

      1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 приложению № 3 к истинной конкурсной документации.

      2. Документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника, по форме согласно приложению № 4 к истинной конкурсной документации.

      3. Документы, подтверждающие опыт работы профессионалов подрядчика на объектах аналогах Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 и соответствие квалификационным требованиям, либо их копии.

      4. Организационно-штатное расписание организации и (либо) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации профессионалов, которые планируются к вербованию Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 для выполнения соответственных работ, и имеющих высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет, по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации с приложением Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книги).

      5. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами и дополнениями к ним.

      6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 налоговом органе.

      7. Нотариально заверенная копия свидетельства о гос регистрации.

      8. Оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц, приобретенная не ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса.

      9. Справка из Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за последний календарный год, приобретенная не позже чем за три месяца до подачи заявок Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

      10. Копия свидетельства о допуске к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства (при проведении работ, обозначенных в Списке, утвержденном приказом Министерства регионального развития Русской Федерации от 30 декабря Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 2009 года № 624).

      11. Справка из МНС об открытых счетах в банке.

    2. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-нибудь документа либо представление документов по формам, хороших от тех Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, что включены в реальную конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к роли в конкурсе. Также по желанию участника конкурса могут быть представлены другие документы, которые по их воззрению могут прямо Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 либо косвенно обосновывать его опыт и бизнес репутацию.

    3. Конкурсная заявка должна быть предоставлена устроителю конкурса в двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта – один Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с её копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» либо «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адресок и контактный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в её состав документов не требуется.

Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично по адресу: 410064, г Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8. Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф., д. 8 кабинет правления. Конкурсные заявки, поступившие с запозданием, независимо от предпосылки запоздания к рассмотрению не принимаются и ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после приема уполномоченным лицом. Зарегистрированный конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответственный номеру очередности её доставки участником.

    1. Участник имеет право в хоть Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве заявки подаётся участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим её, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем конкурса участнику в нераспечатанном виде.

    2. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Конфигурации вносятся и регистрируются в согласовании с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как наружный конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет ценность над конкурсной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 заявкой.




  1. ^ Процедура проведения конкурса




    1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя конкурса и получать от него объяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 в письменной форме или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в пт 1.11. истинной конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 2-ух рабочих дней со денька поступления.

    2. Устроитель конкурса вправе заносить конфигурации в конкурсную документацию не позже чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников методом публикации соответственной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 инфы. Устроитель конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных конфигураций методом переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но менее чем на 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

    3. После вскрытия конвертов приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8. Основаниями для отказа в допуске к роли в конкурсе являются:

      1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке либо наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

      2. Предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 3.1. истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом;

      3. Несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 истинной документации;

      4. Превышение цены конкурсной заявки над исходной ценой, обозначенной в конкурсной документации;

      5. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

    4. Конкурсная комиссия при условии принятия решения большинством глас членов конкурсной комиссии и внесения соответственной записи в протокол признает заявку соответственной требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к роли в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 конкурсе, если заявка содержит отличия от требований конкурсной документации, которые значительно не меняют черт, критерий и других требований, предусмотренных конкурсной документацией, или если она содержит малозначительные ошибки либо некорректности. В случае несоответствия меж Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-то сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

    5. Конкурсные заявки, допущенные к Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 роли в конкурсе, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами оценки конкурсных заявок, обозначенных в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 «критериях и порядке оценки заявок на роль в конкурсе» истинной конкурсной документации.




  1. ^ Аспекты и порядок оценки заявок на роль в конкурсе.




    1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку заявок по последующим трем аспектам:

стоимость контракта: наибольшее количество баллов - 60;

срок выполнения работ: наибольшее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 количество баллов - 20;

квалификация участника: наибольшее количество баллов - 20.

    1. Оценка по аспекту "квалификация участника" делается по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последние два года);

б) квалификация персонала (наличие в штате Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

    1. Общее наибольшее количество баллов по трем аспектам - 100.

    2. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

5.4.1. Ранжирование заявок по аспектам "Стоимость контракта Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8" и "Срок выполнения работ":

номер 1 получает заявка с лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик;

при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

5.4.2. Выставление Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 количества баллов заявкам по аспектам "Стоимость контракта" и "Срок выполнения работ" в согласовании с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов обозначено против порядкового номера заявки.


^ Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 по аспекту "Стоимость контракта"



N п/п

Аспект

Наибольшее количество баллов

Итог ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов




Стоимость

60

1

60




контракта




2

55










3

50










4

45










5

40










6

35










7

30










8

25










9

20










10

15










11

10










12

5










13 и поболее

0



^ Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по аспекту

"Срок выполнения работ"



N п/п

Аспект

Наибольшее количество баллов

Итог ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов




Срок выполнения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 работ

20

1

20







2

20







3

20







4

18







5

16







6

14







7

12







8

10







9

8







10

6







11

4







12

2







13 и поболее

0



5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по аспекту "Квалификация участника" в согласовании с таблицей 3.

В таблице 3 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 данного аспекта.

Если количество штрафных баллов превосходит 20, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту "Квалификация участника".


^ Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям аспекта

"Квалификация участника"



N п/п

Аспект

Наибольшее количество баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед.)

Количество штрафных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 баллов




Квалификация

20

Опыт работы (количество удачно завершенных* объектов-аналогов** за последние два года)

2 и поболее

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и поболее с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 2 лет

0







2 и поболее

5

с опытом работы более 5 лет




в других

10

случаях




Соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и поболее

10

Сведения об довольных исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и поболее

10

_____________________________

* Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и сроков выполнения работ на которых составили менее 10 процентов от сначало установленных контрактом подряда.

** Под объектом-аналогом понимается Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме более 50 процентов исходной (наибольшей) цены контракта раздельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве либо ремонте более 5 лет.

5.4.4. Суммирование баллов, приобретенных каждой заявкой по трем аспектам.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 приобретенных баллов: 1-е место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов ценность получает заявка, получившая наибольшее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 количество баллов по аспекту "Квалификация участника", потом по аспекту "Стоимость контракта" и, в случае необходимости, - по аспекту "Срок выполнения работ" поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге ранжирования присвоено 1-е место, объявляется Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 победителем конкурса.


Приложение N 1

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома

Контракт №____________

на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 2013 года


^ Жилищно-строительный кооператив №5 «Цвет»», в лице председателя Угодникова Николая Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Александровича, действующего на основании Устава (дальше - Заказчик) с одной стороны и _______________________________________в лице ___________________________________, действующего на основании _________________________________(дальше - Подрядчик), называемые в предстоящем «Стороны» заключили реальный Контракт о нижеследующем:


^ Статья 1. ПРЕДМЕТ И Значительные УСЛОВИЯ Контракта


    1. Заказчик Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательства по выполнению работ по серьезному ремонту и утеплению фасада, ремонту внутренний инженерной системы электроснабжения (дальше - работы) многоквартирного дома (дальше – объект), размещенного по адресу: г. Саратов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, ул. Им. Тархова С.Ф., д. 8 в согласовании с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая цена работ по Договору составляет _______________________ _______________________________________________________________________

, в том числе НДС 18% - __________________________________________________

Цена по видам работ составляет: составляет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 _______________________ _______________________________________________________________________, в том числе НДС 18% - _________________________________________.Обозначенная в пт 1.2 цена работ повышению либо уменьшению не подлежит.

    1. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    2. В счет цены работ, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, Подрядчик берет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 на себя обязательство перед Заказчиком за собственный риск из собственных материалов, своими силами и средствами выполнить работы в согласовании с Контрактом, убрать все недочеты и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    3. Заказчик Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их цены, определенной в согласовании с Контрактом, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сроки и в порядке, определенные реальным Контрактом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

    4. Основанием для заключения реального Контракта является протокол №_____ от _______2013 года оценки и сравнения заявок на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома № 8 по ул. Им. Тархова С.Ф Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8..


Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


2.1. Оплата по Договору осуществляется в два шага:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от цены, обозначенной в Пт 1.2 Контракта в сумме ______________________________________________ _______________________________________________________________________ выплачивается в 10-дневный срок с даты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 подписания Контракта Сторонами;

- окончательный платеж по Договору осуществляется по окончанию работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 5-дневный срок с даты подписания Заказчиком обозначенных документов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

2.2. Подрядчик должен использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все нужные документы, подтверждающие внедрение авансового платежа в согласовании с его предназначением.


Статья Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Срок начала работ: не позже «____»______________2013года

3.2. Срок окончания работ не позже: «____»______________2013года.

3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 серьезному ремонту объекта.


Статья 4. ЗАКАЗЧИК


4.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со денька подписания Контракта Сторонами.

4.1.2. Обеспечить компанию технического надзора в течение всего периода производства работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

4.1.3. Сделать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после полгого ремонта.

4.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме
КС-3.

4.2. Заказчик имеет другие права и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

Статья 5. ПОДРЯДЧИК


5.1. При выполнении Контракта Подрядчик должен:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в пт 4.1.1.

5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку, разгрузку и складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам РФ и техническим условиям. На всех шагах Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

5.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах и (либо Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться в будние деньки в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 соответственных требований законодательства РФ.

5.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8.

5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 серьезному ремонту объекта.

5.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности объекта немедля известить Заказчика и до получения от него указании остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю нужную информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 объекте.

5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 3.2. Контракта сроки и передать Заказчику набор исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недочетов, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

5.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 внедрение зарубежных работников.

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.


Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:


_______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

6.2. Подрядчик назначает в качестве собственного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

_______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

6.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

6.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных документов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6. Роль в работе комиссии Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1. Проводить совещания с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

6.6. Представитель Заказчика не имеет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Заказчика надлежащие объяснения.

6.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

6.9. Представитель Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в совещаниях Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/либо записываются в журнальчик производства работ.

6.12. С момента начала работ и до Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 2004 г. N 70 «Организация строительства».

6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 вида работ. Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50% цены всех работ по Договору.

6.14. Все ископаемые предметы и другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик должен остановить работы и немедля уведомить об этом Заказчика.


Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых построек (в ред. Конфигураций № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик должен письменно Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 5 дней после получения извещения Подрядчика организует и в установленном порядке производит приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 проведении полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4. При обнаружении рабочей комиссией в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируется список изъянов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 счет в сроки, обозначенные в акте.

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ в полном согласовании с технической и сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 пт 7.4 Контракта.

7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск вероятного его повреждения либо утраты.


Статья 8. ГАРАНТИИ Свойства ПО СДАННЫМ РАБОТАМ


8.1. Гарантии свойства распространяются на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже 5 дней с даты получения уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам - немедля. Представители Сторон Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не должен превосходить сроков нужных для подготовки производства соответственных работ и производства таких работ более чем на 5 (5) рабочих дней.

8.4. При отказе Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых при установлении пришествия гарантийного варианта несет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию за счет Подрядчика.


Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 с действующим законодательством Русской Федерации за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по Договору.

9.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 целых одна десятая процента) от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

9.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) цены Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе добиваться расторжения контракта субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в однобоком порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых 5 10-х процента) цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта за каждый денек до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору, также Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает Стороны от фактического выполнения обязанностей по Договору.

9.6. Обозначенные в истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.


Статья 10. ВНЕСЕНИЕ Конфигураций В Техно ДОКУМЕНТАЦИЮ


10.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика конфигурации в техно документацию при Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 условии, что дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов) обозначенной в пт 1.2 Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

10.2. При внесении конфигураций в техно документацию в согласовании с пт 11.1, дополнительные работы оплачиваются Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

10.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 10.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе согласованной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


Статья 11. Происшествия Неодолимой СИЛЫ


11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по Договору, если оно явилось следствием появления событий Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по договору, на которые Стороны не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

11.2. В случае пришествия событий, обозначенных в пт 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3. С момента пришествия форс-мажорных событий действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ Контракта


12.1. Заказчик Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений Подрядчиком критерий Контракта:

12.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Контракта Подрядчик не представил Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 обеспечение выполнения Контракта.

12.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пт 3.1. реального Контракта даты начала Работ.

12.1.3. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в согласовании с пт 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

12.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.


Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


13.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта, разрешаются сторонами методом переговоров.

13.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недочетов выполненных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Русской Федерации порядке.


Статья 14. Особенные УСЛОВИЯ


14.1. Подрядчик предугадывает трехстадийную Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику.

14.2. Подрядчик производит создание работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора построек и сооружений.


Статья Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 15. Остальные УСЛОВИЯ


15.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны уведомить об этом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

15.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4. Контракт считается заключенным с момента его подписания Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.


Статья 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К Истинному ДОГОВОРУ


Приложениями к истинному договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

1. Техническое задание на полный ремонт

2. Локальный сметный расчёт на Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 полный ремонт

3. График производства работ по серьезному ремонту

4. Документ, подтверждающий возможности представителя Заказчика

5. Документ, подтверждающий возможности представителя Подрядчика


Статья 17. Местопребывание И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


^ 17.1. Заказчик: Жилищно-строительный кооператив №5 «Цвет»


Местопребывание:

410064, г. Саратов, ул. Им. Тархова С.Ф., д Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8. 8

Реквизиты:

ОГРН 1026403051344

ИНН 64533044649

КПП 645301001

р/с 40703810056110110537

к/с 301 018 105 000 000 006 49

БИК 046311649

Банк: Отделение № 8622 Сбербанка Рф г. Саратов


17.2. Подрядчик: ____________________________________________________

Местопребывание:_______________________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________________


^ Подписи сторон



Заказчик Подрядчик

Председатель ЖСК №5 «Цвет»



_____________________________

«_____»____________ 2013г.

М.П.

Подрядчик




______________________________

«_____»____________ 2013г.

М.П.



Приложение N 2

к Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома

^ Заявка

на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту







(указать наименование работ, объект и адресок)


  1. Участник:




    1. Наименование юридического лица




    1. ИНН




    1. Юридический адресок




    1. Фактический адресок




    1. Контактный телефон (факс Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8)




    1. Контактное лицо (Ф.И.О., должность)










  1. Электрический адресок участника




  2. Участник


(является /не является, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

плательщиком налога на добавленную цена.




  1. Участник свидетельство о допуске Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 к работам,


(имеет/не имеет)

которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Русской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.




  1. Участник является


(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)


Наименование

Единица Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 измерения

Значение

Средняя численность работников за предыдущий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную цена

рублей




Балансовая цена активов за предыдущий календарный год

рублей







  1. Конкурсная документация исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 истинной конкурсной документации.

  2. Подтверждаем соответствие требованием:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

участник Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 не находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре нерадивых поставщиков.

  1. Предлагаем последующие условия выполнения контракта подряда:




№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

Стоимость контракта, в том числе налог на добавленную Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 цена (при наличии)

руб.




2

Срок выполнения

Количество календарных дней с даты начала работ







  1. Информация для оценки подкритериев аспекта «Квалификация участника»:




№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8)




2

Квалификация персонала (наличие квалификационного инженерного персонала), в том числе:

чел.




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет




с опытом работы более 5 лет




3

Соблюдение техники безопасности (количество злосчастных случаев при Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 производстве работ за последние два года)

шт.




4

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении договорных обязанностей по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.







  1. В случае признания Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 победителем конкурса сообщаем информацию, нужную для заключения контракта на выполнение полгого ремонта многоквартирного дома:




Кор/счёт




Расч/счёт




БИК




ИНН/КПП




ОГРН




Наименование банка







  1. К заявке на роль в конкурсе прилагаются документы, предусмотренные пт 3.1. конкурсной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 документации. Количество листов ________.













(должность управляющего организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)



М.П.


Приложение N 3

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома

^ Опись

входящих в состав заявки документов








(наименование участника)


подтверждает Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8, что для роли в конкурсе на выполнение работ по

серьезному ремонту







(указать наименование работ, объект и адресок)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы, содержание описи и состав заявки совпадают.


№ п/п

Наименование документа

Количество листов











































































































































(должность Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 управляющего организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)



М.П.


Приложение N4

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома

Доверенность № _______





Место составления




Дата выдачи






(наименование участника Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8)


Истинной доверенностью



,

(должность управляющего участника, Ф.И.О.),
в лице



,

(устава, положения и т.д.)
действующего на основании





(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность,



уполномочивает





и реквизиты документа, удостоверяющего его личность Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8)

Производить все нужные деяния для подачи заявки на роль в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту




.

(наименование работ, объект и адресок)



.


Реальная доверенность выдана сроком на


Подпись

удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 выдается доверенность)




(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)



М.П.


Приложение N 5

к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на выполнение работ

по серьезному ремонту многоквартирного дома

^ Сведения о составе и квалификации профессионалов, имеющих Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет


№ п/п

Ф.И.О.

Должность в организации

Стаж работы в отрасли

Стаж работы

Заглавие учебного заведения и год окончания

Примечания




















































































































































Итого:

Количество профессионалов Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет __________ человек.

Количество профессионалов с опытом работы более 5 лет _____________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:


Прилагаются последующие документы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: город Саратов, ул. Им. Тархова С. Ф., д. 8 в отношении каждого работника (заверенные участником):

  1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

  2. Копия диплома в количестве ____ шт.

  3. Копия трудовой книги в количестве ____ шт.










(должность управляющего организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

konkursa-kurmanaevskaya-krasa-2016.html
konkursa-novogodnij-kalejdoskop-v-2012-godu.html
konkursa-po-otboru-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.html