Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения

Утверждаю

Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

Цариц Ю. С.__________________

«____» __________________2013 г.


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении полгого ремонта многоквартирного дома


1. Общие положения.

1.1. Предметом реального конкурса является право заключения контракта на ведение строительного Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения контроля при проведении полгого ремонта крыши МКД №3-53 по ул. Ремонтной, №19 по ул. Станочной, г. Калининград.

1.2. Заказчиком является: ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель».

1.3. Устроителем конкурса является: Городское казенное учреждение городского окрестность «Город Калининград» «Капитальный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения Ремонт Многоквартирных Домов».

1.4. Исходная (наибольшая) стоимость контракта: менее 2,14% от конечной суммы контракта подряда. Исходная стоимость контракта подряда: 4 748 393 (четыре миллиона семьсот 40 восемь тыщ триста девяносто три) рубля, в том числе НДС 18%: 724 331 (семьсот 20 четыре тыщи Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения триста 30 один) рубль 14 копеек.

1.5. Последним сроком подачи конкурсных заявок является 09-45 часов денька вскрытия конвертов с конкурными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 15, часы работы: с 9-00 часов до Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут "19" августа 2013 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 25. На функцию вскрытия конвертов приглашаются Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения представители всех претендентов на роль в конкурсе. Возможности представителя должны быть доказаны доверенностью.

1.7. Официальное уведомление о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru не позже, чем за 10 дней до даты Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения проведения конкурса.

1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.9. Контракт на ведение строительного контроля при проведении полгого ремонта многоквартирного дома с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения победителем конкурса заключается по форме согласно приложению N5 к конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.10. Должностное лицо устроителя конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Козлов Сергей Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения Вячеславович, т. 92-35-11 по денежным вопросам, 8-900-569-65-76 по проведению конкурсов, ф. 46-96-21, mkukrmkd@klgd.ru.


2. Требования к участникам конкурса: к роли в конкурсе допускаются организации, надлежащие последующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации либо в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре нерадивых поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра нерадивых поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра нерадивых поставщиков", утвержденному Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения постановлением Правительства Русской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5 Зависимо от вида работ в конкурсной документации могут быть определены особые квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения заявок на роль в конкурсе

3.1. Для роли в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к конкурсной документации с приложением последующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения приложению N 2 к истинной конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника по форме согласно приложению N 3 к истинной конкурсной документации;

3.1.4. документы либо копии документов, подтверждающие опыт работы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения профессионалов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для личных бизнесменов) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пт 6.2. истинной конкурсной документации);

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (либо) подразделений Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации профессионалов, которые планируются к вербованию для выполнения соответственных работ, и имеющих высшее особое образование в строительной отрасли Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книги);

3.1.7.нотариально Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными переменами и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Русской Федерации (для личных бизнесменов);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о гос регистрации;

3.1.10. оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра личных бизнесменов), приобретенная не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ранее чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за последний календарный год, приобретенная не позже Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения, обозначенных в списке, утвержденном приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года N 624).

3.2. Обозначенные документы являются неотклонимыми для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-нибудь документа либо представление документов по формам, хорошим от Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения тех, что включены в реальную конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к роли в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пт 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения были представлены ранее при участии претендента в других подобных конкурсах в данном городском образовании (при условии, что устроителем обозначенных конкурсов являлась городское учреждение) и срок их деяния не истек, а содержащаяся в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения их информация не утратила собственный актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на роль в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения представлена устроителю конкурса в двойном конверте. На наружном конверте указывается предмет конкурса. Во наружный конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а 2-ой с ее копией. На каждом внутреннем Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" либо "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адресок и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником при помощи почты, курьером либо лично, по адресу, обозначенному в пт 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с запозданием, независимо от предпосылки запоздания, к рассмотрению не принимаются и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ворачиваются участнику в нераспечатанном виде. Устроитель конкурса регистрирует конкурсную заявку либо изменение в конкурсную заявку в книжке регистрации заявок немедля после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения номер, соответственный номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Извещение об отзыве заявки подается участником в письменном виде Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Извещение об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка ворачивается устроителем конкурса участнику в нераспечатанном виде Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения.

3.7. Участник имеет право в хоть какое время до даты и часа вскрытия конвертов заносить конфигурации в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регится в согласовании с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий из себя изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как наружный конверт с Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет ценность над конкурсной заявкой.

4. Процедура проведения конкурса

4.1. Хоть какой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу устроителя конкурса и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения получать от него объяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, или в форме электрического документа, или по телефону, с внедрением контактной инфы, обозначенной в пт 1.12. истинной конкурсной документации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2-ух рабочих дней со денька поступления.

4.2. Устроитель конкурса вправе заносить конфигурации в конкурсную документацию не позже, чем за 5 дней до Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников методом публикации соответственной инфы. Устроитель конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им конфигураций методом переноса даты вскрытия конвертов на более поздний Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения срок, но менее чем на 10 календарных дней с начальной даты вскрытия конвертов.

4.3. После вскрытия конвертов, приобретенные конкурсные заявки проходят функцию рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в конкурсе либо об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к роли в конкурсе являются:

4.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке либо Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пт 3.1. истинной конкурсной документации, или документов, оформленных ненадлежащим образом;

4.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пт 2 истинной конкурсной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения документации;

4.3.4. превышение цены конкурсной заявки над исходной ценой, обозначенной в конкурсной документации;

4.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответственной требованиям конкурсной документации и участник может быть Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения допущен к роли в конкурсе, если заявка содержит малозначительные отличия от требований конкурсной документации, которые значительно не меняют черт, критерий и других требований, предусмотренных конкурсной документацией, или если она содержит малозначительные Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ошибки либо некорректности. В случае несоответствия меж цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-то сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. Конкурсные Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения заявки, допущенные к роли в конкурсе, проходят функцию оценки и сравнения в целях выявления наилучших критерий для выполнения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома в согласовании с аспектами Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения и на базе методики оценки конкурсных заявок, согласно пт 5 истинной конкурсной документации.

5. Аспекты и порядок оценки заявок на роль в конкурсе

5.1. Для определения наилучших критерий для выполнения контракта на выполнение строительного Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения контроля по серьезному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на роль в конкурсе, конкурсная комиссия производит оценку заявок по последующим трем аспектам:

5.1.1 стоимость контракта: наибольшее количество баллов - 60;

5.1.2 квалификация участника: наибольшее Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения количество баллов - 20.

5.2. Оценка по аспекту "квалификация участника" делается по четырем подкритериям:

5.2.1 опыт работы (количество удачно завершенных объектов-аналогов за последний год);

5.2.2 квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

5.2.3 соблюдение техники безопасности Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения (количество злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

5.2.4 роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об выполнении договорных обязанностей по договорам на ведение строительного контроля за последние два года Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения (проигранные арбитражные дела).

5.3. Общее наибольшее количество баллов по трем аспектам - 80

5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в последующей последовательности:

5.4.1. Ранжирование заявок по аспектам "стоимость контракта" (с учетом льгот, предусмотренных пт 6 истинной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения конкурсной документации) получает заявка с лучшим показателем аспекта, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения характеристик; при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок

по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения аспекту "Стоимость контракта"


N

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Итог ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов




Стоимость контракта

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и поболее

0



5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по аспекту "квалификация участника" в согласовании с таблицей 2. В таблице 2 зависимо от характеристик подкритериев каждой заявке Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из наибольшего количества баллов, установленного для данного аспекта. Если количество штрафных баллов превосходит 20, то участнику присваивается 0 баллов по аспекту "квалификация участника".


Таблица 2

Начисление штрафных баллов по Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения подкритериям

аспекта "Квалификация"


N

Аспект

Наибольшее кол-во баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед.)

Количество штрафных баллов




Квалификация

20

Опыт работы (количество удачно завершенных* объектов аналогов** за последний год)

2 и поболее

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)


2 и поболее с опытом работы более 10 лет и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и поболее с опытом работы более 5 лет

5

в других случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и поболее

10

Сведения об довольных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения исках, предъявленных участнику конкурса, об выполнении договорных обязанностей по договорам на ведение строительного контроля за последние 2 года

0

0

1

5

2 и поболее

10


* Под удачно завершенными объектами понимаются объекты полгого ремонта, превышение цены и сроков выполнения работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения на которых составили менее 10% от сначало установленных контрактом.

** Под объектом-аналогом понимается объект полгого ремонта, на котором участником были выполнены работы подобные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме более 50% исходной (наибольшей) цены Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения контракта раздельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве либо ремонте более 5 лет.


5.4.3. Суммирование баллов, приобретенных Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения каждой заявкой по двум аспектам.

5.4.4. Ранжирование заявок по количеству приобретенных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, дальше порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, ценность Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по аспекту "Квалификация", потом по аспекту "Стоимость контракта" и, в случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" поочередно. Участник, подавший заявку, которой в итоге Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

6. Льготы отдельным категориям участников.

6.1. При ранжировании участников конкурса по аспекту "Стоимость контракта" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота состоит в том, что при ранжировании употребляется Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения стоимость контракта, уменьшенная на 5% от цены контракта, предложенной участником. При всем этом в случае победы участника в конкурсе контракт заключается с ним по стоимости, обозначенной в конкурсной заявке.

6.2. Обозначенная в пт 6.1. льгота Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в согласовании с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Русской Федерации". Чтоб пользоваться льготой Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения участник должен указать в соответственной графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием либо средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предыдущий календарный год, размер выручки от реализации продуктов (работ, услуг Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения) за предыдущий год без учета налога на добавленную цена).

6.3. Обозначенная в пт 6.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками. Местным участником признается организация, зарегистрированная в городском районе (городском окружении Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения), в каком размещен объект полгого ремонта. Для того чтоб пользоваться льготой участник доложен указать в соответственной графе заявки, что он является местным участником.

6.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения комиссией в процессе оценки заявок, и подсчет баллов по аспекту "Стоимость контракта" делается с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с внедрением Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения суммы процентов.


Приложение N 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на ведение строительного контроля

при проведении серьезного

ремонта многоквартирных домов


Заявка

на роль в конкурсе на ведение строительного контроля

при проведении полгого ремонта крыши

МКД Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения № _____ по ул. ______________ , г.Калининград


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адресок




1.4. Фактический адресок




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электрический адресок участника__________________________________________________

3. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную

является (не является),

цена, основание освобождения от Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона Рф от 30 декабря 2009 года N Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения 624.

5. Право на льготы.

5.1. Участник является _________________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)


Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предыдущий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную цена

рублей




Балансовая цена активов за предыдущий календарный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения год

рублей





5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу __________________ (да/нет).

6. Конкурсная документация исследована нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки истинной конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней либо муниципальными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации либо в процедуре банкротства; - отсутствие Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения в реестре нерадивых поставщиков.

8. Предлагаем последующие условия выполнения контракта на ведение строительного контроля при проведении полгого ремонта многоквартирного дома:



N п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Стоимость контракта, в том числе налог Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения на добавленную цена (при наличии)

Рубли

















9. Информация для оценки подкритериев аспекта "Квалификация"


п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение
(все значения
указываются
цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество удачно завершенных объектов- аналогов за последний Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество удачно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек




с опытом Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2-х лет




- с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во злосчастных случаев при производстве работ за последние 2 года Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения)

шт.




4

Роль в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об выполнении договорных обязанностей по договорам на ведение строительного контроля за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.





10. Нами были представлены ранее в составе Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения заявки на роль в конкурсе ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адресок) документы, предусмотренные пт 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения

на ведение строительного контроля

при проведении серьезного

ремонта многоквартирных домов


Опись

входящих в состав заявки документов

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в конкурсе на ведение строительного контроля при проведении полгого ремонта крыши (мягенькая кровля Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения) МКД № _____ по ул. ______________ , г. Калининград

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов


































































































Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению открытого Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения конкурса

на ведение строительного контроля

при проведении серьезного

ремонта многоквартирных домов


ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления: __________________ Дата выдачи: ________________


Истинной доверенностью

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________

(должность управляющего участника, Ф.И.О),

действующего на основании

_____________________________________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

производить все нужные деяния, в том числе подписывать заявку на роль в конкурсе на ведение строительного контроля при проведении полгого Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ремонта:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адресок)


Реальная доверенность выдана сроком на ________________.


Подпись __________________________________________________ ____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения открытого конкурса

на ведение строительного контроля

при проведении серьезного

ремонта многоквартирных домов


Сведения о составе и квалификации профессионалов,

имеющих высшее особое образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

более 5 лет


№п/п

ФИО

Должность
в компании

Стаж Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения
работы в
отрасли

Стаж
работы в
организации

Заглавие
учебного
заведения и год
окончания

Примечания

1



















2



















3



















4



















5



















6




















Итого:

- количество профессионалов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество профессионалов с опытом работы более 5 лет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: _____________________________________________________________________________


Прилагаются последующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):


1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книги в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения количестве ____ шт.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Контракт N ______

на ведение строительного контроля при проведении полгого ремонта

___________________________________________________________________________

многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году


г. Калининград "____" _____________ 20__ г.


Управляющая организация /Приятельство собственников жилища "______________________________________" именуемое в предстоящем "Заказчик", в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения лице директора/председателя ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в предстоящем "Исполнитель", в лице директора _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, на основании _____________________________________________________ заключили реальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения контракта


1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" воспринимает на себя обязанность по ведению строительного контроля при проведении полгого ремонта ___________________________________________________________________________ многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________________ подрядной организацией "______________________", юр. адресок: ________________________.


2. Сроки деяния контракта


2.1. Сроки выполнения работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения по истине договору определяются сторонами календарным графиком работ по серьезному ремонту, являющимся неотъемлемой частью реального контракта (приложение № 1).

3. Цена работ и порядок расчетов


3.1. Стоимость контракта составляет _____________ (_________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _____________ и содержит в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения себе все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы и остальные неотклонимые платежи, предусмотренные законодательством РФ, издержки, связанные с выполнением работ.

3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до 30% от цены контракта) составляет _______________ (_______________________________) рублей ___ копеек.

3.3. Окончательный Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения расчет делается Заказчиком после подписания акта комиссии по приемке выполненных работ по серьезному ремонту общего имущества многоквартирного дома.


4. Права и обязанности сторон


4.1. Исполнитель должен: - вести работы по истине договору при наличии Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения действующего свидетельства о допуске к производству работ по строительному контролю, выданному СРО в согласовании с действующим законодательством.

4.2. К функциям строительного контроля в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения, технической и сметной документации;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения конфигураций в проектную документацию в случае отличия проектных решений;

- контроль за ведением журналов учета работ;

- контроль выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации, если таковой Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения надзор предусмотрен;

- контроль за выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствия установленным нормативам;

- проведение вместе с подрядчиком и Заказчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения соответственных актов;

- освидетельствование укрытых работ и подписание соответственных актов;

- проверка документации (техпаспортов, сертификатов и пр.) на применяемые строй материалы, оборудование, изделия и конструкции;

- контроль за устранением изъянов при производстве работ Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения по факту их выявления;

- приемка выполненных работ;

- роль в комиссии по приемке выполненных работ по серьезному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4.3. Исполнитель должен производить строительный контроль в согласовании с календарным графиком Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения выполнения подрядной организацией работ на объекте (приложение N 1).

4.4. Результаты строительного контроля подтверждаются штампом лица, осуществлявшего строительный контроль, печатью и подписью Исполнителя на актах выполненных работ.

4.5. Заказчик вправе:

- добиваться от Исполнителя соответствующего выполнения Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения реального контракта.


5. Ответственность сторон


5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по истине договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае установления решением суда выявленных контролирующим органом завышенных объемов и Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения цены выполненных работ Исполнитель должен выплатить Заказчику штраф в размере 30 % от суммы практически нанесенного вреда.

5.3. Не считая штрафных санкций Исполнитель должен компенсировать убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением договорных обязанностей.


6. Срок деяния Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения контракта и его прекращение


6.1. Реальный контракт вступает в силу со денька его подписания сторонами (с приложением печатей) и действует до выполнения сторонами собственных обязанностей по договору в полном объеме.

6.2. Реальный контракт, может быть расторгнут Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения в случаях и на критериях, предусмотренных штатским законодательством РФ либо реальным контрактом.


7. Остальные условия


7.1. Реальный контракт составлен в 2-ух подлинных экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2. Все Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения приложения к истинному договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным реальным контрактом, стороны руководствуются законодательством Русской Федерации.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий методом переговоров споры, разногласия либо требования, возникающие из Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения реального контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения либо недействительности, передаются на рассмотрение в Арбитражный трибунал Калининградской области.

7.5. Стороны не вправе заносить конфигурации, дополнения в Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения условия реального контракта без письменного согласования таких конфигураций, дополнений с администрацией района городского окрестность "Город Калининград", предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работ по серьезному ремонту объекта. При отсутствии обозначенного согласования, любые конфигурации Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения, дополнения и приложения к договору являются недействительными.

7.6. Все конфигурации и дополнения к договору оформляются методом подписания дополнительного соглашения к истинному договору.

7.7. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны уведомить Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения об этом друг дружку в течение 3 (3-х) рабочих дней со денька таких конфигураций.

7.8. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


8. Адреса, реквизиты и подписи Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Общие положения сторон:

ЗАКАЗЧИК:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:


konkurs-zaochnogo-tura-gercenovskoj-pedagogicheskoj-olimpiadi-molodih-uchitelej-2017-obrazovanie-dlya-budushego-mnogoobrazie-vozmozhnostej.html
konkurs-zhenshina-goda-2013.html
konkurs-znatoki-skazok.html